T0 000001 T1Besondere Vertragsbedingungen 000002 T11. Grundstcksfl„chen fr Lager und Arbeitspl„tze stehen dem 000003 T1Auftragnehmer nur mit Zustimmung der ”rtlichen Bauleitung zur Verfgung.000004 T1Fr etwaige Mitbenutzung von Straáenbereich oder sonstigem Gel„nde muss 000005 T1der Auftragnehmer die erforderlichen Genehmigungen selbst einholen. Die 000006 T1Baustelle ist sobald wie m”glich zu r„umen, der Auftragnehmer ist 000007 T1verpflichtet laufend den anfallenden Schutt, Abfall und Schmutz zu 000008 T1beseitigen. Die Kosten dafr sind in den Einheitspreis einzukalkulieren.000009 T1Nicht am Ende des Arbeitstages beseitigter Schutt, Abfall und Schmutz 000010 T1kann jederzeit von der Bauleitung oder dem Bauherrn auf Kosten des AN 000011 T1beseitigt oder beseitigt gelassen werden. 000012 T12. Die Arbeiten werden im Rahmen der verfgbaren Mittel ausgefhrt. Der 000013 T1Bauherr beh„lt sich ausdrcklich folgende Rechte vor: 000014 T1Auftragsstornierung (ganz oder teilweise) aus wichtigem Grund 000015 T1Auftragsstornierung bei einer nach schriftlicher Aufforderung l„nger 000016 T1als fnf Werktage dauernden Verz”gerung des Baubeginns oder der 000017 T1Fortsetzung der Arbeiten, sofern dem keine wichtigen Grnde im Rahmen 000018 T1des Bauvorhabens entgegenstehen. Solche Grnde sind der Bauleitung bei 000019 T1Auftreten unaufgefordert und unverzglich schriftlich mitzuteilen. 000020 T13. Vertragsstrafen gem„á õ 11 VOB/B: 000021 T1Der Auftragnehmer hat als Vertragsstrafe fr jeden Werktag bei 000022 T1šberschreitung der Ausfhrungsfrist 0,2 % der Auftragssumme pro Werktag 000023 T1zu zahlen, maximal jedoch 5,0 % der abschlieáenden Rechnungssumme vor 000024 T1Abzgen. Zus„tzliche begrndete Schadensersatzforderungen durch die 000025 T1šberschreitung der Ausfhrungsfristen oder aus anderen vom AN zu 000026 T1vertretenden Grnden bleiben hiervon unberhrt. 000027 T0 000028 T11. Preise 000029 T11.1 Das Einrichten und R„umen der Baustelle, An- und Abtransport der 000030 T1Maschinen, Ger„te und Werkzeuge, Stromkosten, Fahrtkosten, Tage- und 000031 T1šbernachtungsgelder der Arbeitskr„fte, erforderliche Absperrung und 000032 T1Sicherung der Baustellenzufahrt, S„ubern der Baustelle bis zum 000033 T1ordnungsgem„áen Zustand nach Beendigung der Arbeiten sowie der 000034 T1betrieblichen Bauberwachung ist in den Einheitspreis einzurechnen und 000035 T1wird nicht gesondert vergtet. 000036 T11.2 S„mtliche Nebenkosten sind in die Einheitspreise einzukalkulieren. 000037 T11.3 Der Bieter hat sich vor Abgabe des Angebotes eingehend ber die 000038 T1”rtlichen Gegebenheiten zu informiert und eventuelle Besonderheiten und 000039 T1offensichtliche Behinderungen sowie erkennbar n”tige Handarbeit in 000040 T1seinen EPs einzukalkulieren. 000041 T11.4 Sind nach VOB / B õ 2 Nr. 5, 6, 7 oder 8 Abs. 2 neue Preise zu 000042 T1vereinbaren, hat der Auftragnehmer nachzuweisen, dass sein neuer 000043 T1Angebotspreis auf den Grundlagen der Preisermittlung gebildet worden 000044 T1ist. Er hat hierfr auf Verlangen seine Preisermittlung fr diese Preise000045 T1und soweit erforderlich fr die gesamte Leistung zur Einsicht vorzulegen000046 T1sowie die erforderlichen Ausknfte zu erteilen. 000047 T11.5 Bei šber- und Unterschreitung der Mengen sind die Einheitspreise 000048 T1bindend. Es wird ausdrcklich darauf hingewiesen, dass bei Anwendung von000049 T1VOB / B õ 2 Nr. 3 Abs. 1 - 4 die neu zu vereinbarenden Preise in der 000050 T1Regel in Schriftform vorzulegen sind, in jedem Fall jedoch eine 000051 T1schriftliche Best„tigung der neuen Preise durch Bauleitung/AG einzuholen000052 T1ist. 000053 T11.6 Der Bieter sichert zu, dass die Preise alle fr die fachgerechte und000054 T1vollst„ndige Ausfhrung der Arbeiten erforderlichen Schritte und 000055 T1Materialien sowie den vollst„ndigen Zeitaufwand fr Vor- und 000056 T1Nachbereitung der Arbeiten abdecken und nach besten Wissen anhand der 000057 T1zur Zeit der Auftragsvergabe ersichtlichen Gegebenheiten aufgestellt 000058 T1wurden. 000059 T11.7 Sollten dem AN vor oder w„hrend der Ausfhrung zur Kenntnis 000060 T1gelangen, dass zus„tzliche, nicht in den Positionen dieses LVs 000061 T1abgebildete Arbeiten notwendig sind, so hat er die Bauleitung umgehend 000062 T1davon in Kenntnis zu setzten. Sofern er selber in der Lage ist diese 000063 T1Arbeiten fachgerecht auszufhren, ist gem„á VOB / B õ 2 Nr. 6 in der 000064 T1Regel ein schriftliches Nachtragsangebot vorzulegen, in jedem Fall 000065 T1jedoch eine schriftliche Auftragserteilung fr die Mehrarbeiten 000066 T1einzuholen. Nachtr„ge k”nnen nach Auftragsvergabe nur fr nachweislich 000067 T1im Vorfeld nicht abzusehende, aber erforderliche oder vorgeschriebene 000068 T1Arbeiten oder fr zus„tzlich vom Bauherrn gewnschte, aber nicht nach 000069 T1den anerkannten Regeln der Technik und den geltenden Bestimmungen 000070 T1ohnehin erforderliche Arbeiten gestellt und genehmigt werden. Die 000071 T1beauftragten Nachtr„ge sind bei Rechnungsstellung als Kopie beizulegen. 000072 T1Nicht beauftragte Mehrarbeiten werden nicht vergtet. 000073 T11.8 Klein-, Verbrauchs- und zugeh”riges Befestigungsmaterial ist in die 000074 T1EPs mit einzukalkulieren und wird nicht extra vergtet. 000075 T12. Ausfhrungsunterlagen 000076 T12.1 Die zur Verfgung stehenden Unterlagen zur Erbringung der in Auftrag000077 T1gegebenen Leistung werden dem Auftragnehmer auf Nachfrage zweifach 000078 T1bergeben. Mehrexemplare k”nnen gegen Kostenerstattung angefordert 000079 T1werden. 000080 T12.2 Der Auftragnehmer hat bei Sondervorschl„gen kostenlos Detail- und 000081 T1Konstruktionszeichnungen, Prospektmaterial u. s. w. zu beschaffen und 000082 T1dem Auftraggeber zur Genehmigung vorzulegen. Entsprechende Angaben sind 000083 T1als Nebenangebot dem LV beizulegen, keinesfalls in das LV einzuarbeiten 000084 T1in dem es ver„ndert wird! 000085 T12.3 Bei alternativ angebotener Ausfhrung einzelner Positionen beh„lt 000086 T1der Auftraggeber das Recht auch nach Vertragsabschluá die Ausfhrungsart000087 T1abzu„ndern; fr diese F„lle bleiben die Angebotspreise verbindlich. 000088 T13. Ausfhrung 000089 T13.1 Solange der Vertrag nicht erfllt ist, hat der Auftragnehmer jede 000090 T1Žnderung in seiner Zugeh”rigkeit zur Berufsgenossenschaft unverzglich 000091 T1dem Auftraggeber mitzuteilen. Auf Verlangen des Auftragnehmers hat er 000092 T1jederzeit den Mitgliedsschein der Berufsgenossenschaft und eine 000093 T1Bescheinigung der Berufsgenossenschaft darber vorzulegen, dass er 000094 T1seiner Beitrags- und Vorschusspflicht nachgekommen ist. 000095 T13.2 Falls der Auftragnehmer die in den ZTVs oder im LV festgelegten 000096 T1maximal zul„ssigen Toleranzen berschreitet, hat er die Kosten, die aus 000097 T1den Mehraufwendungen der Folgegewerke entstehen, zu ersetzen. Unter 000098 T1Mehraufwand ist die Herstellung des Bau-Nennmaáes nach Zeichnung zu 000099 T1verstehen und nicht etwa nur der erforderliche Aufwand bis zum 000100 T1zul„ssigen Abmaá bzw. Toleranzmaá. Auáerdem haben die AN die Kosten fr 000101 T1Kontrollmessungen zu tragen. 000102 T13.3 Der AN hat unaufgefordert die bauseitig vorhandenen oder durch 000103 T1andere Gewerke geleisteten Vorarbeiten und Gegebenheiten auf Eignung fr000104 T1seine Arbeiten zu berprfen und relevante Abweichungen oder Bedenken an000105 T1der Eignung in der Regel vor Arbeitsbeginn, in jedem Fall aber 000106 T1unverzglich und vor Wegfall der Kontrollier- und Behebbarkeit der 000107 T1Bauleitung anzuzeigen. 000108 T13.4 Die Baufhrung und n”tigenfalls die Fachbauleitung nach LBO ist vom 000109 T1AN zu leisten. Dazu geh”rt ausdrcklich auch, dass er gem„á VOB/B õ 4, 000110 T1Abs. 2 die Arbeiten eigenverantwortlich vertragsgem„á durchzufhren, die000111 T1Einhaltung aller geltenden Bestimmungen und Regeln und die Ordnung in 000112 T1seinem Arbeitsbereich sicherzustellen und die Erfllung seiner 000113 T1Verpflichtungen gegenber seinen Arbeitnehmern sicher zu stellen hat. In000114 T1diesem Zusammenhang ist der Bauleitung eine deutschsprachige 000115 T1Ansprechperson zu benennen, der diese Pflichten obliegen und die w„hrend000116 T1der gesamten Bauzeit auf der Baustelle anwesend ist und die Arbeiten 000117 T1dementsprechend leitet und berwacht. Sollte diese Person bezogen auf 000118 T1das Bauvorhaben nicht umfassend entscheidungsbefugt sein, hat der AN 000119 T1sicherzustellen, das eine entsprechend befugte Person fr die Bauleitung000120 T1w„hrend der Arbeitszeiten der Baustelle jederzeit kurzfristig erreichbar000121 T1ist. 000122 T13.5 Alle Leistungen umfassen die Lieferung der Bauteile sowie die dazu 000123 T1geh”rigen Klein-, Verbrauchs- und Befestigungsmaterialien, 000124 T1einschlieálich Abladen und Lagern auf der Baustelle. 000125 T14. Ausfhrungsfristen 000126 T14.1 Die Fristen fr Beginn und Vollendung der Ausfhrung jeweiliger 000127 T1Leistungen sind mit der Bauleitung abzustimmen und mit den vorleistenden000128 T1und nachfolgenden Gewerken zu koordinieren. 000129 T15. Gew„hrleistungsfristen und Abnahmeregelung 000130 T15.1 Die Gew„hrleistung wird entsprechend VOB/B, õ 13 auf 5 Jahre (nach 000131 T1BGB) festgelegt, sofern im Bauvertrag nicht ausdrcklich etwas anderes 000132 T1vereinbart wird. 000133 T15.2 Es wird entsprechend VOB/B, õ 12 Abs. 4 vereinbart, dass eine 000134 T1f”rmliche Abnahme stattfinden soll. Dementsprechend finden die Fristen 000135 T1VOB/B, õ 12 Abs. 5 keine Anwendung. 000136 T16. Zahlungen 000137 T16.1 Abschlagsrechnungen fr Stoffe und Bauteile, die auf der Baustelle 000138 T1angeliefert, aber nicht eingebaut sind sowie fr Bauteile, die in 000139 T1besonderen Fertigungsst„tten fr die Ausfhrung der Leistungen 000140 T1bereitgestellt sind, werden nicht gezahlt. 000141 T16.2 Fr s„mtliche Materialien, die nach Mengen abgerechnet werden, sind 000142 T1qualifizierte Lieferscheine vorzulegen. Es werden die tats„chlich 000143 T1verbrauchten beziehungsweise realisierten Mengen nach ”rtlichem Aufmass 000144 T1abgerechnet. 000145 T16.3 Die Ermittlung aller abrechnungsrelevanten Massen erfolgt durch ein 000146 T1”rtliches und ggf.gemeinsam mit der Bauleitung zu erstellendes Aufmass 000147 T1und ist vom AN durch Abrechnungszeichnungen und Aufmasslisten eindeutig 000148 T1den Bauteilen und Positionen dieses LVs zuordenbar zu dokumentieren und 000149 T1mindestens 5 Arbeitstage vor Rechnungseingang der Bauleitung zu 000150 T1bergeben. Dies gilt bereits im Rahmen von umfangreichen Teil- und 000151 T1Abschlagsrechnungen. 000152 T16.4 Werden bei der Rechnungsprfung Fehler in den Unterlagen der 000153 T1Abrechnung (õ 14 Nr. 1 und 2 VOB / B) festgestellt, so ist die 000154 T1Schlussrechnung zu berichtigen; Auftraggeber und Auftragnehmer sind 000155 T1verpflichtet, die sich daraus ergebenden Betr„ge zu erstatten. Fehler i.000156 T1S. õ 14 Nr. 1 und 2 sind Aufmassfehler, d. h. Abweichungen in 000157 T1Aufmasslisten und Abrechnungszeichnungen von der tats„chlichen 000158 T1Ausfhrung oder untereinander; Rechenfehler, d.h. Fehler in der 000159 T1Anwendung der allgemeinen Rechenregeln der Rechnungsart (einschl. 000160 T1Kommafehlern), šbertragungsfehler einschl. Seitenbertragungsfehlern. 000161 T1Das Verlangen nach Berichtigung derartiger Fehler gilt nicht als 000162 T1Nachforderung i. S. von õ 16 Nr. 3 Abs. 2 VOB / B. Sonstige Ansprche 000163 T1des Auftraggebers aus õ 812 ff BGB bleiben unberhrt. Bei 000164 T1Rckforderungen des Auftraggebers aus šberzahlungen (õõ 812 ff BGB) kann000165 T1sich der Auftragnehmer nicht auf einen etwaigen Wegfall der Bereicherung000166 T1(õ 818 Abs. 3 BGB) berufen. 000167 T16.5 Gem„á õ 16 Nr. 1 Punkt 2 wird fr Abschlagszahlungen ein pauschaler 000168 T1Sicherheitseinbehalt auf den nachgewiesenen Leistungsstand in H”he von 000169 T110 % einbehalten. 000170 T17. Rechnungen 000171 T17.1 In jeder Rechnung sind kumulativ alle bisher erbrachten 000172 T1Teilleistungen in der Reihenfolge, mit der Positionsnummer und der 000173 T1Bezeichnung wie im Leistungsverzeichnis auszufhren. Alle Rechnungen 000174 T1sind 2-fach schriftlich beim Architekturbro Hiáler einzureichen. 000175 T1 000176 T18. Stundenlohnarbeiten gem„á õ 15 VOB /B 000177 T18.1 Stundenlohnarbeiten drfen nur nach besonderem Auftrag ausgefhrt 000178 T1werden. Ein solcher Auftrag ist schriftlich zu dokumentieren und von der000179 T1Bauleitung abzuzeichnen. 000180 T1Der Auftragnehmer hat ber Stundenlohnarbeiten arbeitst„glich 000181 T1Stundenlohnzettel zu fhren. Diese mssen soweit m”glich am selben Tag, 000182 T1sp„testens jedoch innerhalb von 5 Werktagen bei der Bauleitung oder dem 000183 T1Auftraggeber eingereicht werden. 000184 T18.2 Die Stundenlohnzettel mssen auáer den Angaben nach õ15 VOB/B: 000185 T1das Datum 000186 T1die Bezeichnung der Baustelle, insbesondere der genauen Bezeichnung des 000187 T1Ausfhrungsortes innerhalb der Baustelle 000188 T1die Berufs-, Lohn- oder Gehaltsgruppen der jeweiligen Arbeitskr„fte 000189 T1die geleisteten Arbeitsstunden je Arbeitskraft 000190 T1enthalten. 000191 T18.3 Die Stundenlohnrechnungen mssen entsprechend den Stundenlohnzetteln000192 T1aufgegliedert sein. 000193 T19. Sicherheitsleistungen gem„á õ 17 VOB/B 000194 T19.1 Die Sicherheitsleistung wird auf 5 % der geprften 000195 T1Brutto-Schlussrechnungssumme festgelegt und einbehalten, sofern im 000196 T1Bauvertrag nicht ausdrcklich etwas anderes vereinbart wird. Frhestens 000197 T1mit der Schlussrechnung kann das einbehaltene Geld ber eine Brgschaft 000198 T1abgel”st werden. 000199 T19.2 Der Rckgabezeitpunkt nicht verwerteter Sicherheit wird gem„á õ 17 000200 T1Abs. 8 Pkt. 2 VOB/B abweichend entsprechende der vereinbarten 000201 T1Gew„hrleistungsfristen gem„á 5.1 dieses LVs vereinbart, sofern im 000202 T1Bauvertrag nicht ausdrcklich etwas anderes vereinbart wird. 000203 T19.3 Im Falle der vorzeitigen Rckgabe von Brgschaftsurkunden bleibt der000204 T1Auftraggeber berechtigt, weitergehende Gew„hrleistungsansprche geltend 000205 T1zu machen. 000206 T19.4 Durch die Rckgabe von Brgschaften werden weitere Ansprche auf 000207 T1Erstattung von šberzahlungen nicht berhrt. 000208 T19.5 Die Kosten fr die Erbringung von Sicherheitsleistungen gehen zu 000209 T1Lasten des Auftragnehmers. 000210 T110. Nachunternehmer gem„á õ 4 Abs. 8 VOB/B 000211 T110.1 Der Auftragnehmer hat vor der beabsichtigten šbertragung von 000212 T1Leistungen an Nachunternehmer Art und Umfang der Leistung sowie Name und000213 T1Anschrift des hierfr vorgesehenen Unternehmers schriftlich bekannt zu 000214 T1geben. 000215 T110.2 Nachunternehmer sind beim Auftraggeber und der Bauleitung vor Ort 000216 T1anzumelden und ber die ”rtlichen Sicherheitshinweise aufzukl„ren. 000217 T110.3 Der Auftraggeber beh„lt sich vor einen vom Auftragnehmer 000218 T1vorgeschlagenen Nachunternehmer abzulehnen und die von diesem 000219 T1auszufhrenden Arbeiten an eine andere Firma zu vergeben. 000220 T111. Sonstige Bedingungen 000221 T111.1 Der Auftraggeber beh„lt sich vor einen Bieter seiner Wahl zu 000222 T1beauftragen. 000223 T111.2 Die Realisierung der Arbeiten erfolgt gegebenenfalls in 000224 T1unterschiedlichen Bauabschnitten. Der Auftraggeber beh„lt sich vor nur 000225 T1Teilleistungen zur Ausfhrung zu beauftragen. 000226 T111.3 Die Besichtigung der Baustellen durch Dritte sowie 000227 T1Lichtbildaufnahmen und Ver”ffentlichungen ber den Bau sind nur mit 000228 T1Genehmigung des Auftraggebers erlaubt. 000229 T111.4 Anders lautende Vertrags- und Lieferbedingungen, soweit sie diesen 000230 T1widersprechen, sind ungltig. Dies gilt insbesondere fr die Gesch„fts-,000231 T1Liefer- und Zahlungsbedingungen des Auftragnehmers. Jede eventuelle 000232 T1Ab„nderung dieser Vertragsbedingungen und jede sonstige Vereinbarung 000233 T1zwischen den beteiligten Parteien bedarf der Schriftform. 000234 T111.5 Soweit eine der vorstehenden Bedingungen, gleich welchen 000235 T1Rechtsgrundes, unwirksam sein sollte, berhrt diese die Wirksamkeit der 000236 T1brigen Bedingungen nicht. An Stelle einer eventuell ungltigen 000237 T1Bedingung treten vorrangig die Vorschriften der VOB. 000238 T111.6 Es wird darauf hingewiesen, dass die Besch„ftigung illegaler 000239 T1Arbeitskr„fte im gesamten Baustellenbereich verboten ist. 000240 T112. Arbeitszeiten 000241 T112.1 Frhester Arbeitsbeginn ist 8:00 Uhr. Sp„testes 000242 T1Arbeitsende ist 18:00 Uhr. 000243 T112.2 Samstagsarbeit ist zur Erholung der Anwohner 000244 T1grunds„tzlich ausgeschlossen. 000245 T0 000246 T1Vertragsbestandteile 000247 T11. Fr die Ausfhrung der unten aufgefhrten Leistung gelten, soweit 000248 T1nichts anderes angegeben ist, die allgemeinen Vertragsbedingungen fr 000249 T1die Ausfhrung von Bauleistungen (VOB /B) und 000250 T12. Die allgemeinen technischen Vertragsbedingungen fr Bauleistungen 000251 T1(VOB/C) unter Bercksichtigung der gltigen DIN-Normen (Deutsches 000252 T1Institut fr Normung e.V.), insbesondere der DIN 18300 Erdarbeiten, der 000253 T1DIN 18320 Abdichtungsarbeiten sowie der DIN 18341 000254 T1W„rmed„mm-Verbundsysteme (WDVS) und den Verarbeitungshinweisen und 000255 T1-richtlinien der Hersteller. 000256 T13. Vertragsbestandteile sind weiterhin in der nachstehenden Reihenfolge 000257 T1Die Bestimmungen dieses Vertrages einschlieálich der in diesem Vertrag 000258 T1getroffenen zus„tzlichen Vereinbarungen. 000259 T1Dieses Leistungsverzeichnisse (LV) einschlieálich der zur Erl„uterung 000260 T1beigelegten Planunterlagen des AG / des Architekten 000261 T1Die Baugenehmigung einschlieálich Auflagen sowie alle 000262 T1Teilbaugenehmigungen. 000263 T1Weiter die dem Leistungsverzeichnis zugrunde liegenden zeichnerischen 000264 T1Unterlagen, Pl„ne, Muster, Baubeschreibungen, Allgemeine Vorbemerkungen,000265 T1technische Vorbemerkungen. 000266 T1Bauzeitenplan oder Terminaufstellungen des AG / des Architekten 000267 T1einschlieálich aller Teilleistungstermine. Bei Vertragsabschluss werden 000268 T1erg„nzend verbindliche Meilensteine festgelegt. 000269 T0 000270 T1BAUBESCHREIBUNG 000271 T11. Baubeschreibung allgemein 000272 T11.1 Es werden auf dem Wege einer Ausschreibung Arbeiten des Gewerkes 000273 T1Rohbau-, Erd-, Beton-, Mauerwerks-, Entw„sserungs- und erg„nzende 000274 T1Stahlbauarbeiten ausgeschrieben. 000275 T11.2 Der Bieter informiert sich eingehend vor Abgabe des Angebots ber 000276 T1die Lage der Baustelle, die ”rtlichen Verh„ltnisse und ber die 000277 T1Zufahrtsm”glichkeiten und best„tigt dies dem AG. 000278 T11.3 Die Wasser- und Stromanschlsse zur Durchfhrung der Arbeiten stehen000279 T1dem Bieter auf der Baustelle kostenlos nach Absprache mit dem AG zur 000280 T1Verfgung und brauchen nicht in den Einheitspreis mit einkalkuliert zu 000281 T1werden. Der Bedarf an Drehstrom ist rechtzeitig vor Beginn der Maánahmen000282 T1mit dem AG abzukl„ren und gegebenenfalls ein Elektriker 000283 T1demententsprechend zu beauftragen. 000284 T11.4 S„mtliche ben”tigten Ger„te, Maschinen und Transporteinrichtungen, 000285 T1einschl. Bauhtten, Notbeleuchtung etc. stellt der Ausfhrende soweit 000286 T1nichts Anderes ausdrcklich vereinbart ist. Die Kosten dafr sind in die000287 T1Einheitspreise mit einzukalkulieren. 000288 T11.5 Die ”ffentliche Verkehrsfl„che darf nicht beeintr„chtigt und muss 000289 T1weitestgehend freigehalten werden. Die Nutzung ist durch den AN zu 000290 T1genehmigen lassen. 000291 T11.6 Die Arbeiten erfolgen im Bereich eines Bestandsgeb„udes innerhalb 000292 T1dichter Nachbarbebauung. 000293 T1Besondere Rcksicht ist auf angrenzende Bestandsgeb„ude sowie 000294 T1bestehende Bauteile zu nehmen. 000295 T1S„mtliche Arbeiten sind erschtterungsarm und abschnittsweise 000296 T1auszufhren. 000297 T1Besch„digungen angrenzender oder verbleibender Bauteile sind 000298 T1auszuschlieáen. 000299 T12. Baubeschreibung des Geb„udes 000300 T1Das Bestandsgeb„ude in der Staufener Straáe 16 in Mannheim 000301 T1stammt aus einem „lteren Bestandsbau und wurde bereits teilweise 000302 T1rckgebaut. 000303 T1Die Arbeiten erfolgen berwiegend im Bereich des Erdgeschosses 000304 T1sowie teilweise im Bereich des Kellergeschosses. 000305 T1Die vorhandenen Streifenfundamente entlang der Nachbargrenze 000306 T1bleiben grunds„tzlich erhalten und werden im Zuge der vorlaufenden 000307 T1Abbrucharbeiten abschnittsweise freigelegt und durch den Tragwerksplaner000308 T1berprft. 000309 T1Neue Fundamentierungsmaánahmen erfolgen erg„nzend gem„á 000310 T1statischer Berechnung. 000311 T1Die endgltige Ausfhrung einzelner Fundamentanschlsse sowie 000312 T1eventueller Erg„nzungen an Bestandsfundamenten erfolgt nach Freilegung 000313 T1und Prfung durch den Tragwerksplaner. 000314 T13. Baubeschreibung der Arbeiten 000315 T13.1 Die Leistungen umfassen im Wesentlichen: 000316 T1Erdarbeiten 000317 T1Stahlbetonarbeiten 000318 T1Fundamentarbeiten 000319 T1Mauerwerksarbeiten 000320 T1Deckenarbeiten 000321 T1Entw„sserungsarbeiten 000322 T1Stahlbauarbeiten 000323 T13.2 Bei den Abbruch- und Rckbauarbeiten 000324 T1anfallende Stoffe und Bauteile gehen nicht in das 000325 T1Eigentum des AN ber. 000326 T1Werden in den Positionen Produkte eines bestimmten Herstellers 000327 T1angefragt, ist ein Angebot eines gleichwertigen Produktes zul„ssig, das 000328 T1gew„hlte Produkt ist dann handschriftlich im Positionstext zu vermerken.000329 T9 000330 00 81L 1122PPPPI90 000331 01Rohbauarbeiten 03.06.26 000332 02BV_Staufener_Str16_ 000333 08EUR Euro 000334 1101 N Titel 000335 12Baustelleneinrichtung 000336 12 000337 2101 0001 NNN 00000001000Psch 000338 25Baustelleneinrichtung 000339 25 000340 26 Einrichten der Baustelle in dem fr die sichere und 000341 26 termingerechte Ausfhrung der Arbeiten erforderlichen 000342 26 Umfang, einschlieálich aller hierfr erforderlichen 000343 26 Maschinen, Ger„te, Werkzeuge und 000344 26 Baustelleneinrichtungen sowie deren An- und 000345 26 Abtransport, Auf- und Abbau und Vorhaltung w„hrend der 000346 26 gesamten Bauzeit. 000347 26 Einschlieálich s„mtlicher erforderlicher Maánahmen zur 000348 26 Sicherung und Absperrung des Baufeldes. 000349 26 Die Baustelle ist w„hrend der gesamten Bauzeit in einem 000350 26 ordentlichen und bersichtlichen Zustand zu halten. 000351 26 Die Versorgung der Baustelle mit Strom und Wasser 000352 26 w„hrend der gesamten Bauzeit einschlieálich aller 000353 26 hierfr erforderlichen Anschluss- und 000354 26 Verbindungsleitungen ist Bestandteil der Leistung. 000355 26 Vorhandene Leitungen und Anschlsse sind fachgerecht zu 000356 26 behandeln und vor Besch„digungen zu schtzen. 000357 26 Die šbergabe der Medien erfolgt innerhalb des 000358 26 Baufeldes. Die Nutzung von Strom und Wasser wird durch 000359 26 den Bauherrn kostenfrei zur Verfgung gestellt. 000360 3101 000361 1102 N Titel 000362 12Vermessungsarbeiten 000363 12 000364 2102 0001 NNN 00000001000Psch 000365 25Vermessung / Absteckung 000366 25 000367 26 Durchfhren s„mtlicher erforderlicher Vermessungs- und 000368 26 Absteckarbeiten fr die Rohbauarbeiten gem„á 000369 26 Ausfhrungsplanung. 000370 26 Einschlieálich: 000371 26 Abstecken der Geb„udeachsen 000372 26 H”henbertragung 000373 26 Festlegen der Rohbauh”hen 000374 26 Schnurgerste soweit erforderlich 000375 26 Einmessen tragender Bauteile 000376 26 Kontrollmessungen w„hrend der Bauausfhrung 000377 26 Abstimmung mit Bauleitung 000378 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000379 26 Die Vermessungsarbeiten sind entsprechend Planung und 000380 26 statischer Vorgaben auszufhren. 000381 3102 000382 1103 N Titel 000383 12Erd- und Tiefbauarbeiten 000384 12 000385 2103 0001 NNN 00000015000mü 000386 25Erg„nzende Fundamentaushbe Einzelfundamente 000387 25 000388 26 Herstellen erg„nzender Fundamentaushbe fr neu 000389 26 geplante Einzelfundamente gem„á statischer Berechnung. 000390 26 Vorhandene Freilegungen und Bestandsgrndungen aus den 000391 26 vorlaufenden Abbrucharbeiten sind zu bercksichtigen. 000392 26 Aushubtiefe und Fundamentabmessungen gem„á statischer 000393 26 Vorgabe. 000394 26 Einschlieálich: 000395 26 L”sen und Laden des Bodens 000396 26 gegebenenfalls erforderliche Handschachtung 000397 26 Zwischenlagerung 000398 26 Abtransport berschssigen Materials 000399 26 fachgerechte Entsorgung 000400 26 Die Aushubsohlen sind tragf„hig und planeben 000401 26 herzustellen. 000402 2103 0002 NNN 00000050000m 000403 25Leitungsgr„ben Entw„sserung 000404 25 000405 26 Herstellen von Leitungsgr„ben fr neue 000406 26 Entw„sserungsleitungen gem„á Entw„sserungsplanung. 000407 26 Die Arbeiten erfolgen berwiegend in Handschachtung. 000408 26 Einschlieálich: 000409 26 Aushub 000410 26 Zwischenlagerung des Bodens 000411 26 gegebenenfalls erforderliche Handschachtung 000412 26 Wiederverfllung 000413 26 lagenweises Verdichten 000414 26 Die Leitungsgr„ben sind entsprechend den Vorgaben der 000415 26 Entw„sserungsplanung h”hen- und gef„llegerecht 000416 26 herzustellen. 000417 3103 000418 1104 N Titel 000419 12Beton- und Stahlbetonarbeiten 000420 12 000421 2104 0001 NNN 00000120000mý 000422 25Sauberkeitsschicht 000423 25 000424 26 Herstellen einer Sauberkeitsschicht aus Beton unter 000425 26 neuen Fundamentbereichen gem„á statischer Berechnung. 000426 26 Betonqualit„t gem„á statischer Vorgabe. 000427 26 Einschlieálich: 000428 26 Liefern des Betons 000429 26 Einbauen 000430 26 h”hengerechtes Abziehen 000431 26 Verdichten 000432 26 Nachbehandlung 000433 26 Die Oberfl„che ist eben und tragf„hig herzustellen. 000434 2104 0002 NNN 00000006000mü 000435 25Einzelfundamente Stahlbeton 000436 25 000437 26 Liefern und Herstellen neuer Einzelfundamente aus 000438 26 Stahlbeton gem„á statischer Berechnung. 000439 26 Fundamentabmessungen und Bewehrung gem„á statischer 000440 26 Vorgabe. 000441 26 Einschlieálich: 000442 26 erforderliche Schalungsarbeiten 000443 26 Bewehrungsarbeiten 000444 26 Betonage 000445 26 Verdichten 000446 26 Nachbehandlung 000447 26 Aussparungen und Einbauteile soweit erforderlich 000448 26 Betonqualit„t gem„á statischer Berechnung. 000449 2104 0003 NEN 00000006000mü 000450 25Reparatur / Erg„nzung Bestandsfundamente 000451 25 000452 26 Partielle Reparatur, Erg„nzung oder Reprofilierung 000453 26 vorhandener Streifenfundamente nach Freilegung und 000454 26 Vorgabe des Tragwerksplaners. 000455 26 Ausfhrung nur nach vorheriger Anweisung der 000456 26 Bauleitung. 000457 26 Einschlieálich: 000458 26 Reinigen vorhandener Betonfl„chen 000459 26 Entfernen loser Bestandteile 000460 26 erforderliche Schalungsarbeiten 000461 26 Erg„nzung mit Ortbeton 000462 26 erforderliche Anschlussbewehrung 000463 26 Verdichten 000464 26 Nachbehandlung 000465 26 Betonqualit„t gem„á statischer Vorgabe. 000466 2104 0004 NNN 00000040000mý 000467 25H”henausgleichsschicht auf Bestandsfundamenten 000468 25 000469 26 Herstellen einer H”henausgleichs- und 000470 26 Egalisierungsschicht auf vorhandenen 000471 26 Bestandsstreifenfundamenten als tragf„hige und ebene 000472 26 Auflagerfl„che fr neu geplante Mauerwerksw„nde. 000473 26 Ausfhrung gem„á statischer Vorgabe. 000474 26 Einschlieálich: 000475 26 Reinigen der vorhandenen Fundamentoberfl„chen 000476 26 Entfernen loser Bestandteile 000477 26 erforderliche Untergrundvorbereitung 000478 26 Liefern und Einbauen der Ausgleichsschicht 000479 26 h”hengerechtes Abziehen 000480 26 Verdichten 000481 26 Nachbehandlung 000482 26 Dicke der Ausgleichsschicht nach Erfordernis. 000483 2104 0005 NNN 00000002000mü 000484 25Stahlbetonsttzen 000485 25 000486 26 Liefern und Herstellen von Stahlbetonsttzen gem„á 000487 26 statischer Berechnung. 000488 26 Abmessungen und Bewehrung gem„á statischer Vorgabe. 000489 26 Einschlieálich: 000490 26 Schalungsarbeiten 000491 26 Bewehrungsarbeiten 000492 26 Betonage 000493 26 Verdichten 000494 26 Nachbehandlung 000495 26 erforderliche Anschlussbewehrungen 000496 26 Betonqualit„t gem„á statischer Berechnung. 000497 2104 0006 NNN 00000035000m 000498 25Stahlbetonunterzge 000499 25 000500 26 Liefern und Herstellen von Stahlbetonunterzgen gem„á 000501 26 statischer Berechnung. 000502 26 Abmessungen und Bewehrung gem„á statischer Vorgabe. 000503 26 Einschlieálich: 000504 26 Schalungsarbeiten 000505 26 Bewehrungsarbeiten 000506 26 Betonage 000507 26 Verdichten 000508 26 Nachbehandlung 000509 26 erforderliche Untersttzungen w„hrend der Betonage 000510 26 Betonqualit„t gem„á statischer Berechnung. 000511 2104 0007 NNN 00000075000m 000512 25Ringanker / Ringbalken 000513 25 000514 26 Liefern und Herstellen von Ringankern und Ringbalken 000515 26 gem„á statischer Berechnung. 000516 26 Abmessungen und Bewehrung gem„á statischer Vorgabe. 000517 26 Einschlieálich: 000518 26 Schalungsarbeiten 000519 26 Bewehrungsarbeiten 000520 26 Betonage 000521 26 Verdichten 000522 26 Nachbehandlung 000523 26 kraftschlssige Anschlsse an angrenzende Bauteile 000524 26 Betonqualit„t gem„á statischer Berechnung. 000525 2104 0008 NNN 00000025000m 000526 25Stahlbetonstrze 000527 25 000528 26 Liefern und Herstellen von Stahlbetonstrzen ber 000529 26 Wand”ffnungen gem„á statischer Berechnung. 000530 26 Abmessungen und Bewehrung gem„á statischer Vorgabe. 000531 26 Einschlieálich: 000532 26 Schalungsarbeiten 000533 26 Bewehrungsarbeiten 000534 26 Betonage 000535 26 Verdichten 000536 26 Nachbehandlung 000537 26 erforderliche Auflagerausbildungen 000538 26 Betonqualit„t gem„á statischer Berechnung. 000539 2104 0009 NNN 00000140000mý 000540 25Decke ber Erdgeschoss 000541 25 000542 26 Liefern und Herstellen der Stahlbetondecke ber 000543 26 Erdgeschoss gem„á statischer Berechnung und 000544 26 Ausfhrungsplanung. 000545 26 Ausfhrung einschlieálich erforderlicher 000546 26 Ortbetonerg„nzungen. 000547 26 Betonqualit„t, Deckendicke, Bewehrung sowie s„mtliche 000548 26 konstruktiven Vorgaben gem„á statischer Berechnung. 000549 26 Einschlieálich: 000550 26 Schalungsarbeiten 000551 26 Randschalungen 000552 26 Deckenschalung 000553 26 erforderliche Traggerste 000554 26 Untersttzungen und Abfangungen w„hrend der Betonage 000555 26 Bewehrungsarbeiten 000556 26 Betonage 000557 26 Verdichten 000558 26 Nachbehandlung 000559 26 Aussparungen gem„á Fachplanung 000560 26 Einbauteile soweit erforderlich 000561 26 s„mtlicher erforderlicher Nebenleistungen 000562 26 Die Decke ist h”hen-, flucht- und lotgerecht 000563 26 herzustellen. 000564 2104 0010 NNN 00000015000St 000565 25Aussparungen und Durchfhrungen 000566 25 000567 26 Herstellen von Aussparungen, ™ffnungen und 000568 26 Durchfhrungen in Stahlbetonbauteilen fr technische 000569 26 Installationen gem„á Fachplanung. 000570 26 Einschlieálich: 000571 26 Aussparungsk”rper 000572 26 Einbauteile 000573 26 Nacharbeiten 000574 26 erforderliche Anpassungen der Schalung und Bewehrung 000575 2104 0011 NNN 00000030000m 000576 25Anschlussbewehrung Bestand / Neubau 000577 25 000578 26 Herstellen erforderlicher Anschlussbewehrungen zwischen 000579 26 bestehenden und neuen Stahlbetonbauteilen gem„á 000580 26 statischer Berechnung. 000581 26 Einschlieálich: 000582 26 Bohrarbeiten 000583 26 Reinigen der Bohrl”cher 000584 26 Injektionsm”rtel 000585 26 Einbau der Anschlussbewehrung 000586 26 kraftschlssige Verbindung 000587 2104 0012 NNN 00000001000St 000588 25Stahlbetontreppe mit Zwischenpodest 000589 25 000590 26 Herstellen einer Stahlbetontreppe mit Zwischenpodest 000591 26 gem„á statischer Berechnung und Ausfhrungsplanung. 000592 26 Ausfhrung als Ortbetontreppe. 000593 26 Geometrie, Steigungen, Auflager, Bewehrung und 000594 26 Bauteildicken gem„á statischer Berechnung. 000595 26 Einschlieálich: 000596 26 Schalungsarbeiten 000597 26 Bewehrungsarbeiten 000598 26 Betonage 000599 26 Verdichten 000600 26 Nachbehandlung 000601 26 erforderliche Auflagerausbildungen 000602 26 Anschluss an angrenzende Bauteile 000603 26 Aussparungen soweit erforderlich 000604 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000605 26 Betonqualit„t gem„á Vorgabe des Tragwerksplaners. 000606 26 Die Treppe ist lot-, flucht- und h”hengerecht 000607 26 herzustellen. 000608 3104 000609 1105 N Titel 000610 12Bodenaufbauarbeiten 000611 12 000612 20 000613 26 Die neuen Bodenaufbauten erfolgen teilweise auf 000614 26 vorhandener Kellerdecke sowie teilweise auf 000615 26 erdberhrten Bereichen innerhalb des Erdgeschosses. 000616 26 Die vorhandenen nichttragenden Bodenaufbauten, 000617 26 Estrich-, Aufbeton- und sonstigen Bestandsschichten 000618 26 werden im Rahmen der Abbrucharbeiten vollst„ndig 000619 26 zurckgebaut. 000620 26 Vor Ausfhrung sind s„mtliche H”hen, Anschlsse und 000621 26 šberg„nge mit der Planung sowie den angrenzenden 000622 26 Gewerken abzustimmen. 000623 2105 0001 NNN 00000125000mý 000624 25Untergrundvorbereitung Bestandsfl„chen 000625 25 000626 26 Vorbereiten der vorhandenen Bestandsfl„chen fr 000627 26 nachfolgende Bodenaufbauarbeiten. 000628 26 Einschlieálich: 000629 26 Reinigen der Fl„chen 000630 26 Entfernen loser Bestandteile 000631 26 Ausgleichen kleinerer Unebenheiten 000632 26 Vorbereiten der Anschlussbereiche 000633 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000634 26 Die Untergrnde sind tragf„hig und eben herzustellen. 000635 2105 0002 NNN 00000160000mý 000636 25Untergrundplanum erdberhrter Innenbereich 000637 25 000638 26 Herstellen eines tragf„higen Untergrundplanums im 000639 26 erdberhrten Innenbereich. 000640 26 Einschlieálich: 000641 26 Planieren 000642 26 Verdichten 000643 26 angleichen an Bestandsh”hen 000644 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000645 26 Der Untergrund ist tragf„hig und planeben herzustellen. 000646 2105 0003 NNN 00000020000mü 000647 25Kapillarbrechende Schicht 000648 25 000649 26 Liefern und Einbauen einer kapillarbrechenden Schicht 000650 26 aus Schotter oder Kies gem„á Planung. 000651 26 Einbau lagenweise und verdichtet. 000652 26 Einschlieálich: 000653 26 Liefern des Materials 000654 26 Einbauen 000655 26 lagenweises Verdichten 000656 26 angleichen an Bestandsh”hen 000657 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000658 2105 0004 NNN 00000100000mý 000659 25W„rmed„mmung Bodenaufbau 000660 25 000661 26 Liefern und Verlegen von W„rmed„mmplatten im 000662 26 Bodenbereich gem„á Planung und GEG-Anforderungen. 000663 26 D„mmstoffdicke gem„á Planung. 000664 26 Einschlieálich: 000665 26 Zuschneiden 000666 26 Anpassungen 000667 26 Randanschlsse 000668 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000669 2105 0005 NNN 00000140000mý 000670 25Trennlage / PE-Folie 000671 25 000672 26 Liefern und Verlegen einer Trennlage bzw. PE-Folie auf 000673 26 dem D„mmaufbau. 000674 26 Einschlieálich: 000675 26 šberlappungen 000676 26 Anschlsse 000677 26 Hochfhrungen 000678 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000679 2105 0006 NNN 00000200000mý 000680 25Schwimmender Zementestrich 000681 25 000682 26 Herstellen eines schwimmenden Zementestrichs gem„á 000683 26 Planung. 000684 26 Estrichdicke gem„á Planung. 000685 26 Einschlieálich: 000686 26 Randd„mmstreifen 000687 26 Einbringen 000688 26 Abziehen 000689 26 Gl„tten 000690 26 Nachbehandlung 000691 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000692 26 Die Oberfl„che ist eben und belegreif herzustellen. 000693 2105 0007 NNN 00000070000m 000694 25Randd„mmstreifen 000695 25 000696 26 Liefern und Anbringen von Randd„mmstreifen entlang 000697 26 aufgehender Bauteile. 000698 26 Einschlieálich s„mtlicher erforderlichen 000699 26 Nebenleistungen. 000700 2105 0008 NNN 00000001000St 000701 25Stahlbetonstufen Eingangsbereich 000702 25 000703 26 Herstellen von Stahlbetonstufen im Eingangsbereich 000704 26 gem„á Planung. 000705 26 Ausfhrung entsprechend endgltiger Freigabe durch 000706 26 Bauherr und Planung. 000707 26 Einschlieálich: 000708 26 erforderlicher Untergrundvorbereitung 000709 26 Schalungsarbeiten 000710 26 Bewehrungsarbeiten 000711 26 Betonage 000712 26 Verdichten 000713 26 Oberfl„chenbearbeitung 000714 26 Anschlsse an Bestand 000715 26 Anpassungsarbeiten 000716 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000717 26 Die Stufen sind lot- und fluchtgerecht herzustellen. 000718 2105 0009 NEN 00000001000Psch 000719 25Stahlbetonrampe Eingangsbereich 000720 25 000721 26 Herstellen einer Stahlbetonrampe im Eingangsbereich 000722 26 gem„á Planung. 000723 26 Ausfhrung nur nach besonderer Anweisung der 000724 26 Bauleitung. 000725 26 Einschlieálich: 000726 26 Schalungsarbeiten 000727 26 Bewehrungsarbeiten 000728 26 Betonage 000729 26 Verdichten 000730 26 Oberfl„chenbearbeitung 000731 26 Anschlsse an Bestand 000732 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000733 3105 000734 1106 N Titel 000735 12Mauerwerksarbeiten 000736 12 000737 2106 0001 NNN 00000240000mý 000738 25Tragende Brandwand 24 cm 000739 25 000740 26 Herstellen tragender Mauerwerksw„nde als Brandwand 000741 26 entlang der Nachbargrenze gem„á statischer Berechnung 000742 26 und Brandschutzanforderungen. 000743 26 Wanddicke: 24 cm 000744 26 Ausfhrung in Kalksandsteinmauerwerk. 000745 26 Steinfabrikat, Rohdichteklasse, Druckfestigkeitsklasse 000746 26 sowie M”rtelgruppe gem„á statischer Berechnung. 000747 26 Einschlieálich: 000748 26 Mauerm”rtel 000749 26 Wandanschlsse 000750 26 Verzahnungen 000751 26 Wandanker 000752 26 kraftschlssige Anschlsse an Bestandsbauteile 000753 26 erforderliche Anpassungsarbeiten an vorhandene Bauteile 000754 26 Aussparungen soweit erforderlich 000755 26 s„mtliche erforderlichen Klein- und Nebenleistungen 000756 26 Die Wand ist lot- und fluchtgerecht herzustellen. 000757 2106 0002 NNN 00000085000mý 000758 25Tragende Innenw„nde 17,5 cm 000759 25 000760 26 Herstellen tragender Innenw„nde aus Mauerwerk gem„á 000761 26 statischer Berechnung. 000762 26 Wanddicke: 17,5 cm 000763 26 Ausfhrung in Hochlochziegelmauerwerk. 000764 26 Steinfabrikat, Druckfestigkeitsklasse sowie 000765 26 M”rtelgruppe gem„á statischer Berechnung. 000766 26 Einschlieálich: 000767 26 Mauerm”rtel 000768 26 Wandanschlsse 000769 26 Verzahnungen 000770 26 Wandanker 000771 26 Aussparungen soweit erforderlich 000772 26 erforderliche Nebenleistungen 000773 26 Die W„nde sind lot- und fluchtgerecht herzustellen. 000774 2106 0003 NNN 00000035000mý 000775 25Nichttragende Innenw„nde 000776 25 000777 26 Herstellen nichttragender Innenw„nde gem„á Planung. 000778 26 Ausfhrung in Hochlochziegelmauerwerk. 000779 26 Wanddicken, Steinfabrikat und Ausfhrung gem„á Planung 000780 26 und statischer Berechnung. 000781 26 Einschlieálich: 000782 26 Mauerm”rtel 000783 26 Wandanschlsse 000784 26 erforderliche Wandanker 000785 26 Aussparungen soweit erforderlich 000786 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000787 26 Die W„nde sind lot- und fluchtgerecht herzustellen. 000788 2106 0004 NNN 00000075000m 000789 25Mauerwerksanschlsse Bestand / Neubau 000790 25 000791 26 Herstellen fachgerechter Anschlsse zwischen 000792 26 bestehendem und neuem Mauerwerk gem„á statischer 000793 26 Berechnung. 000794 26 Einschlieálich: 000795 26 Anschlussbewehrung 000796 26 Verbundanker 000797 26 Verzahnungen 000798 26 Bohrarbeiten 000799 26 Vergussarbeiten 000800 26 kraftschlssige Verbindung zwischen Bestand und Neubau 000801 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000802 26 Besch„digungen angrenzender Bestandsbauteile sind 000803 26 auszuschlieáen. 000804 2106 0005 NNN 00000010000St 000805 25Zumauern vorhandener ™ffnungen 000806 25 000807 26 Zumauern vorhandener Wand”ffnungen im Bestand 000808 26 entsprechend Planung und statischer Berechnung. 000809 26 Ausfhrung passend zum vorhandenen bzw. angrenzenden 000810 26 Mauerwerk. 000811 26 Einschlieálich: 000812 26 kraftschlssiger Anschluss an Bestandsmauerwerk 000813 26 Verzahnung 000814 26 M”rtelarbeiten 000815 26 Anpassung an vorhandene Wandst„rken 000816 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000817 26 Die Anschlsse an den Bestand sind fachgerecht 000818 26 herzustellen. 000819 3106 000820 1107 N Titel 000821 12Entw„sserungsarbeiten 000822 12 000823 20 000824 26 Die Entw„sserungsarbeiten sind gem„á 000825 26 Entw„sserungsplanung auszufhren. 000826 26 Die Verlegung der Schmutz- und Regenwasserleitungen 000827 26 erfolgt gem„á Planung mit den dort angegebenen 000828 26 Rohrdimensionen, Gef„llen und H”henlagen. 000829 26 Vor Ausfhrung sind alle H”hen, Anschlusspunkte und 000830 26 Leitungsfhrungen vor Ort zu prfen. Unstimmigkeiten 000831 26 sind der Bauleitung unverzglich mitzuteilen. 000832 26 Die Wasserdichtheitsprfung, auch in Teilstrecken, 000833 26 sowie das Splen der Entw„sserungsleitungen sind in die 000834 26 Einheitspreise einzukalkulieren. 000835 26 Offene Rohrenden sind w„hrend der Bauzeit gegen 000836 26 Verschmutzung zu verschlieáen. 000837 2107 0001 NNN 00000005000mü 000838 25Rohrgrabenaushub Grundleitungen 000839 25 000840 26 Herstellen von Rohrgr„ben fr Schmutz- und 000841 26 Regenwasserleitungen gem„á Entw„sserungsplanung. 000842 26 Boden profilgerecht ausheben, seitlich lagern, nach 000843 26 Rohrverlegung lagenweise wieder einbauen und 000844 26 verdichten. 000845 26 šberschssiges oder nicht wiedereinbauf„higes Material 000846 26 ist zu laden, abzutransportieren und fachgerecht zu 000847 26 entsorgen. 000848 26 Rohrgrabenbreite und -tiefe nach Erfordernis und gem„á 000849 26 Planung. 000850 2107 0002 NNN 00000005000mü 000851 25Rohrbettung 000852 25 000853 26 Liefern und Einbauen einer Rohrbettung fr 000854 26 Entw„sserungsleitungen. 000855 26 Grabensohle profilgerecht herstellen, Rohre einbetten 000856 26 und seitlich sowie oberhalb Rohrscheitel mit geeignetem 000857 26 Bettungsmaterial verfllen. 000858 26 Einbaumaterial: Sand oder geeignetes Bettungsmaterial, 000859 26 K”rnung gem„á Hersteller-/Fachplanervorgabe. 000860 26 Einschlieálich lagenweiser Verdichtung von Hand im 000861 26 Rohrbereich. 000862 2107 0003 NNN B 00000035000m 000863 25Entw„sserungsleitung DN 100 000864 25 000865 26 Liefern und Verlegen von Entw„sserungsleitungen DN 100 000866 26 gem„á Entw„sserungsplanung. 000867 26 Material: KG 2000 oder gleichwertig, PP-Hart-Kanalrohr 000868 26 nach DIN EN 14758. 000869 26 Einschlieálich: 000870 26 Steckmuffenverbindungen 000871 26 Dichtungen 000872 26 Gef„lleausbildung 000873 26 Anschlussarbeiten 000874 26 Klein- und Befestigungsmaterial 000875 2107 0004 NNN W 00000035000m 000876 28Liefern und Verlegen von Entw„sserungsleitungen DN 100 07 0003 000877 25Entw„sserungsleitung DN 150 000878 25 000879 26 Entw„sserungsleitung DN 150 gem„á Entw„sserungsplanung. 000880 2107 0005 NNN W 00000035000m 000881 28Liefern und Verlegen von Entw„sserungsleitungen DN 100 07 0003 000882 25Entw„sserungsleitung DN 125 000883 25 000884 26 Entw„sserungsleitung DN 125 gem„á Entw„sserungsplanung. 000885 2107 0006 NNN 00000030000St 000886 25B”gen Entw„sserungsleitung 000887 25 000888 26 Liefern und fachgerecht Einbauen von B”gen passend zu 000889 26 den vorbeschriebenen Entw„sserungsleitungen. 000890 26 Dimensionen gem„á Entw„sserungsplanung, DN 100 bis DN 000891 26 150, in verschiedenen Winkelgraden. 000892 2107 0007 NNN 00000030000St 000893 25Abzweige Entw„sserungsleitung 000894 25 000895 26 Liefern und fachgerecht Einbauen von Abzweigen passend 000896 26 zu den vorbeschriebenen Entw„sserungsleitungen. 000897 26 Dimensionen gem„á Entw„sserungsplanung, DN 100 bis DN 000898 26 150. 000899 2107 0008 NNN 00000020000St 000900 25Dichtungsringe / Rohrdurchfhrungen 000901 25 000902 26 Liefern und Einbauen von Dichtungsringen bzw. 000903 26 geeigneten Rohrdurchfhrungen fr Leitungsdurchg„nge 000904 26 durch Bodenplatten, Fundamente oder aufgehende Bauteile 000905 26 gem„á Planung. 000906 26 Ausfhrung entsprechend Herstellerangaben und 000907 26 Entw„sserungsplanung. 000908 2107 0009 NNN 00000001000Psch 000909 25Anschluss Zisterne 000910 25 000911 26 Herstellen s„mtlicher erforderlicher Leitungsanschlsse 000912 26 an die geplante Zisterne 5.000 l gem„á 000913 26 Entw„sserungsplanung. 000914 26 Einschlieálich Formstcke, šberg„nge, Dichtungen und 000915 26 Anpassungsarbeiten. 000916 2107 0010 NNN 00000001000Psch 000917 25Anschluss Rigole 000918 25 000919 26 Herstellen s„mtlicher erforderlicher Leitungsanschlsse 000920 26 an die geplante Rigole gem„á Entw„sserungsplanung. 000921 26 Einschlieálich Formstcke, šberg„nge, Dichtungen und 000922 26 Anpassungsarbeiten. 000923 2107 0011 NNN 00000001000Psch 000924 25Anschluss an bestehenden Kanal 000925 25 000926 26 Herstellen des Anschlusses an den vorhandenen Kanal 000927 26 gem„á Entw„sserungsplanung. 000928 26 Einschlieálich Freilegen, Formstcke, šberg„nge, 000929 26 Dichtungen, Anpassungsarbeiten und Wiederverfllung. 000930 26 Der Anschluss ist fachgerecht und dauerhaft dicht 000931 26 herzustellen. 000932 2107 0012 NNN 00000001000Psch 000933 25Dichtheitsprfung Entw„sserung 000934 25 000935 26 Durchfhren der Dichtheitsprfung der neu verlegten 000936 26 Entw„sserungsleitungen gem„á den geltenden technischen 000937 26 Vorschriften. 000938 26 Einschlieálich Prfprotokoll, Prfmaterial, 000939 26 Verschlusskappen, Ger„te und Nebenleistungen. 000940 3107 000941 1108 N Titel 000942 12Stahlbauarbeiten 000943 12 000944 2108 0001 NNN 00000001000Psch 000945 25Stahltr„ger / Stahlbauteile gem„á Statik 000946 25 000947 26 Liefern und Einbauen der Stahltr„ger und Stahlbauteile 000948 26 gem„á statischer Berechnung und Ausfhrungsplanung. 000949 26 Profile, Abmessungen und Stahlgte gem„á Vorgabe des 000950 26 Tragwerksplaners. 000951 26 Einschlieálich: 000952 26 Aufmaá vor Ort 000953 26 Werkstattplanung soweit erforderlich 000954 26 Lieferung 000955 26 Transport 000956 26 Montage 000957 26 Ausrichten 000958 26 Anschlussplatten 000959 26 Befestigungsmittel 000960 26 Vergussarbeiten 000961 26 Korrosionsschutz 000962 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000963 26 Die Stahlbauteile sind entsprechend statischer 000964 26 Berechnung lot- und fluchtgerecht einzubauen. 000965 2108 0002 NNN 00000001000Psch 000966 25Stahlsttze 000967 25 000968 26 Liefern und Einbauen von Stahlsttzen gem„á statischer 000969 26 Berechnung und Ausfhrungsplanung. 000970 26 Profile, Abmessungen und Stahlgte gem„á Vorgabe des 000971 26 Tragwerksplaners. 000972 26 Einschlieálich: 000973 26 Fuáplatten 000974 26 Kopfplatten 000975 26 Befestigungsmittel 000976 26 Verankerungen 000977 26 Ausrichten 000978 26 Vergussarbeiten 000979 26 Korrosionsschutz 000980 26 s„mtliche erforderlichen Nebenleistungen 000981 3108 000982 1109 N Titel 000983 12Stundenlohn 000984 12 000985 2109 0001 NNN 00000010000h 000986 25Meisterstunden 000987 25 000988 26 Rapportstunden nach Bedarf 000989 2109 0002 NNN 00000040000h 000990 25Facharbeiterstunden 000991 25 000992 26 Rapportstunden nach Bedarf 000993 2109 0003 NNN 00000060000h 000994 25Helferstunden 000995 25 000996 26 Rapportstunden nach Bedarf 000997 3109 000998 99 00047000999